Kontakt / Impressum

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann rufen Sie uns doch einfach an, oder senden Sie uns eine E-Mail. Unsere fachkompetenten Mitarbeiter stehen Ihnen gerne für ein Beratungsgespräch zur Verfügung.
SG-Holzbau
Inhaber: Sascha Geers
Industriestr. 25
49584 Fürstenau

Telefon: +49 5901 921 9461
Mobil: +49 173 278 8911

E-Mail: info@sg-holzbau.de
Internet: www.sg-holzbau.de

Steuer-Nr. 67/114/06307

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

2) Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen zwischen SG-Holzbau (nachfolgend „Auftragnehmer“) und dem Kunden (nachfolgend „Auftraggeber“), soweit nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.

Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Bedingungen des Auftraggebers werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt wurde.

3) Leistungen / Angebote / Vertragsschluss

  1. Der Auftragnehmer erbringt handwerkliche Leistungen im Bereich Holzbau (z. B. Dachstuhl, Carport, Holzrahmenbau, Innenausbau, Reparaturen, Montage- und Nebenleistungen) gemäß individueller Vereinbarung/Leistungsbeschreibung.
  2. Angebote sind freibleibend, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Ein Vertrag kommt zustande, wenn der Auftragnehmer eine Beauftragung schriftlich bestätigt (z. B. Auftragsbestätigung) oder mit der Ausführung beginnt.
  3. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten, sofern sie den Vertragszweck nicht wesentlich beeinträchtigen.

4) Einbeziehung der VOB/B

Sofern zwischen den Parteien ausdrücklich vereinbart, gelten ergänzend die Regelungen der VOB/B in der bei Vertragsschluss gültigen Fassung. Eine Einbeziehung erfolgt nur, wenn dem Auftraggeber der Text der VOB/B zur Verfügung gestellt wurde.

5) Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

  1. Der Auftraggeber stellt sicher, dass die für die Leistungserbringung erforderlichen Informationen, Unterlagen, Pläne, Genehmigungen, Zugänge und Mitwirkungen rechtzeitig vorliegen.
  2. Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass die Baustelle/der Ausführungsort frei zugänglich und sicher ist (z. B. Strom, Wasser, Zufahrt, Stellfläche, ggf. Absperrungen).
  3. Verzögerungen oder Mehraufwand, die auf fehlende oder verspätete Mitwirkung zurückzuführen sind, gehen nicht zu Lasten des Auftragnehmers und können gesondert berechnet werden.

6) Termine, Ausführungsfristen, höhere Gewalt

  1. Angegebene Termine/Fristen sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde.
  2. Ereignisse höherer Gewalt (z. B. extreme Witterung, Materialengpässe, Streik, behördliche Maßnahmen) berechtigen den Auftragnehmer, die Leistungserbringung für die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit zu verschieben.

7) Vergütung, Abschlagszahlungen, Zahlungsbedingungen

  1. Es gelten die vereinbarten Preise. Alle Preisangaben verstehen sich in Euro und zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer, sofern nicht anders ausgewiesen.
  2. Der Auftragnehmer ist berechtigt, angemessene Abschlagszahlungen entsprechend dem Leistungsfortschritt zu verlangen.
  3. Rechnungen sind innerhalb von [z. B. 7 / 10 / 14] Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug fällig, sofern nichts anderes vereinbart ist.
  4. Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Verzugsfolgen. Der Auftragnehmer kann weitere Leistungen bis zur Zahlung angemessener Vorschüsse/Abschläge zurückbehalten.

8) Material, Eigentumsvorbehalt

Geliefertes Material bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus dem jeweiligen Vertrag Eigentum des Auftragnehmers, soweit ein Eigentumsvorbehalt rechtlich möglich ist.

9) Abnahme

  1. Werkleistungen unterliegen der Abnahme, soweit gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart.
  2. Der Auftraggeber wird nach Fertigstellung zur Abnahme aufgefordert. Wesentliche Mängel berechtigen zur Verweigerung der Abnahme. Unwesentliche Mängel sind zu protokollieren und werden im Rahmen der Gewährleistung behoben.

10) Gewährleistung / Mängelrechte

  1. Es gelten die gesetzlichen Mängelrechte, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.
  2. Offensichtliche Mängel sind dem Auftragnehmer unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Der Auftragnehmer ist zunächst zur Nacherfüllung berechtigt (Nachbesserung oder Ersatzleistung).
  3. Für Bauwerksleistungen können längere gesetzliche Verjährungsfristen gelten. Eine Verkürzung gegenüber Verbrauchern findet nicht statt.

11) Haftung

  1. Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.
  2. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Im Übrigen ist eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.
  3. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

12) Widerruf (nur Verbraucher – Hinweis)

Sofern der Auftraggeber Verbraucher ist und ein gesetzliches Widerrufsrecht besteht (z. B. bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen oder Fernabsatz), erhält der Auftraggeber eine gesonderte Widerrufsbelehrung. Beginnt der Auftragnehmer auf ausdrücklichen Wunsch des Verbrauchers vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Ausführung, kann ein Wertersatzanspruch entstehen bzw. das Widerrufsrecht unter gesetzlichen Voraussetzungen erlöschen.

13) Datenschutz

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden sich in der Datenschutzerklärung unter: [Link zur Datenschutzerklärung einfügen]

14) Bonitätsprüfung / Informationspflicht nach Art. 14 EU-DSGVO (infoscore/Experian ICD)

Unser Unternehmen prüft und überwacht regelmäßig bei Vertragsabschlüssen und in bestimmten Fällen, in denen ein berechtigtes Interesse vorliegt, auch bei Bestandskunden, Informationen zu Ihrem bisherigen Zahlungsverhalten. Dazu arbeiten wir mit der infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden zusammen, von der wir die dazu benötigten Daten erhalten. Zu diesem Zweck übermitteln wir Ihren Namen, Anschriften und Geburtsdatum an die infoscore Consumer Data GmbH. Die Informationen gem. Art. 14 der EU-Datenschutz-Grundverordnung zu der bei der infoscore Consumer Data GmbH stattfindenden Datenverarbeitung finden Sie hier: https://www.experian.de/icd-infoblatt

15) Schlussbestimmungen

  1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
  2. Ist der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis der Sitz des Auftragnehmers.
  3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.